服务热线 400-666-1923
您好,欢迎来到安迅谱,请登录免费注册

安讯谱 > 招标中心 > (全电子)滑县2019年高标准农田建设项目(二期)第四批-第七标段-招标文件
  1. 河南
  2. 收藏
  3. 导出
发布日期:2020-03-06 00:00:00

(全电子)滑县2019年高标准农田建设项目(二期)第四批-第七标段-招标文件

投标文件, 招标文件, 投标报价, 投标保证金, 评标委员会, 施工现场, 工程施工, 合同约定, 招标项目, 投标函
免费试用

以下内容仅对会员开放,请 注册 成为会员后查看更多详情。 会员咨询热线:400-666-1923

更多权益请查看 会员服务列表。

更新时间:
2020-03-08 16:14:43.0
所属地区:
河南
代理机构:
登录查看
截止时间:
登录查看
招标编号:
登录查看
招标文件:
登录查看
采购业主:
登录查看
联 系 人:
登录查看
联系方式:
登录查看
招标正文

公告摘要:

文件编号
投标资格
投标文件递交截止时间
投标有效期 (略)天
投标文件递交方法
投标保证金缴纳方式 资金现金
投标保证金金额 (略)元 人民币
控制价(最高限价) *元 人民币
(略)办法 综合评分法
开标时间
开标地点
开标方式
资格审查方式
答疑澄清时间
是否延期
延期后开标时间
延期后开标地点
对文件澄清与修改的主要内容 (全电子)滑县(略)年高标准农田建设项目(二期)第(略)批 招标文件 招标编号:(略)[(略) (略)](略)号 招 标 人:(略) (略):昂扬建设(略) (略)年三月 目录 * * * * * * 第一章 招标公告 (全电子)滑县(略)年高标准农田建设项目(二期)第(略)批 (第*标段至第*标段)招标公告 招标编号:(略)[(略) (略)](略)号 *、招标条件 本招标项目(全电子)滑县(略)年高标准农田建设项目(二期)第(略)批已由(略)【(略)】(略)号、豫财农水【(略)】*号批准建设,建设资金为财政资金,招标人为滑县(略),(略)为昂扬建设管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的采购、施工、监理及第(略)方检测验收进行公开招标。 *、项目概况与招标范围 (略)工程名称:(全电子)滑县(略)年高标准农田建设项目(二期)第(略)批; (略)资金来源:财政资金; (略)总 投 资:约(略)元; (略)建设地点:滑县境内; (略)工期: (略)日历天/标段(具体施工时间段以签订合同为准); (略)招标范围:施工图纸(含变更图纸)(略)的(略)工程内容的采购、施工、监理及第(略)方检测验收。 (略)标段划分及招标内容: (略)标段划分:本项目招标共设(略)个标段,其中第*至*标段、第*至(略)标段为施工招标,第*至*标段、第(略)标段为采购招标,第(略)标段为监理招标,第(略)标段为第(略)方检测验收招标;分(略)个批次:第*标段、第(略)至(略)标段为第一批次,第*至(略)标段为第二批次,第(略)至(略)标段为第(略)批次,第*至*标段为第(略)批次,第*至*标段为第(略)批次。 第(略)批次标段划分情况如下: 标段 控制价(元) 序号 项目名称 单位 工程量 备注 *标段 (略) * 地埋管铺设工程 m (略) 地埋管和(略)、保护装置及图纸中设计的(略)配件 (略) 土方开挖及回填 m* (略) (略) 硬塑管道购置及敷设(PVCΦ(略)(略) (略)MPa) m (略) * (略)及保护装置 套 (略) (略) 土方开挖 m* (略) (略) 土方回填 m* (略) (略) 素土夯实 m* (略) (略) C(略)(略)混凝土基座 m* (略) (略) 模板制作与安装、拆除 m* (略) (略) 钢筋制作与安装 t (略) (略) C(略)预制砼(略) m* (略) (略) (略)管 DN(略)(略)刚管 m (略) (略) (略)螺栓(略)(略)mm 套 (略) (略) 警示带 m (略) (略) (略) m* (略) (略) 给(略)(玻璃钢)、转换头(玻璃钢)、竖管Φ(略)、三通等其他配件 个 (略) *标段 (略) * 地埋管铺设工程 m (略) 地埋管和(略)、保护装置及图纸中设计的(略)配件 (略) 土方开挖及回填 m* (略) (略) 硬塑管道购置及敷设(PVCΦ(略)(略) (略)MPa) m (略) * (略)及保护装置 套 (略) (略) 土方开挖 m* (略) (略) 土方回填 m* (略) (略) 素土夯实 m* (略) (略) C(略)(略)混凝土基座 m* (略) (略) 模板制作与安装、拆除 m* (略) (略) 钢筋制作与安装 t (略) (略) C(略)预制砼(略) m* (略) (略) (略)管 DN(略)(略)刚管 m (略) (略) (略)螺栓(略)(略)mm 套 (略) (略) 警示带 m (略) (略) (略) m* (略) (略) 给(略)(玻璃钢)、转换头(玻璃钢)、竖管Φ(略)、三通等其他配件 个 (略) *标段 (略) * 低压线 m (略) 地(略)敷设 (略) 电缆沟土方开挖 m* (略) (略) 电缆敷设(YJLV(略)-(略)(略)mm*) m (略) (略) 电缆沟土方回填 m* (略) *标段 (略) * 配电房(含土建、装饰、门窗等设计图纸中包含的所有内容) 座 * 配电房、变压器及配套设施、图纸中设计要求的配套设施 (略) 配电房(含土建、装饰、门窗等设计图纸中包含的所有内容) m* (略) * 高压线(线路架设及混凝土电杆) m (略) * 高压接火点 个 * * 电表及控制装置 套 (略) (略) (略)(略)(DTZY电子式三相(略)线、 (略)(略)V/(略)V、(略)*((略))A、(略)HZ) 套 (略) (略) 控制终端((略)*) 套 (略) * 输变电设备购置及安装 套 * (略) S(略)-(略)KVA型号变压器配套设备 套 * (略) 铜芯变压器(S(略)-(略)KVA)(含不锈钢开关箱及 相关设备) 套 * (略) 综合(略)(内含(略)、电压表、电流互感器及 连接线等全套) 套 * (略) 避雷器Y*WS-(略)/(略)(每组*只) 套 * (略) 跌落保险RW(略)-(略)/(略)A(每组*只) 套 * (略) 接地装置 套 * (略) 刷卡终端 套 * (略) *(略)终端(NPGZ(略)-XJ(略)型) 套 * (略) 高压接火点配套设备 套 * (略) 避雷器 HY*WZ-(略)/(略) 套 * (略) 跌落式熔断器 HRW(略)-(略)/(略) 套 * (略) 接地系统 套 * * 高压线路型氧化锌避雷器购置及安装 套 * (略) 高压线路型氧化锌避雷器 套 * (略) 氧化锌避雷器 HY*WX-(略)/(略) 套 * * 桥梁、配电房等(略) 块 * *. 投标资格要求 (略)(*)具有独立承担民事责任的能力; (*)具有良好的商业信誉和健全的财务能力; (*)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; (*)有依法缴纳税收和社会保障的良好记录; (*)近*年,在经营活动中无重大违法记录; (*)具备有效的营业执照; (略)第(略)至第(略)标段 (略)投标企业具有独立法人资格的(略);(略)具备产品生产合格证,管材(略)有省级及以上部门出具的(略)年(略)月份以来(略)的质量检测报告;(略)营业执照经营(略)包含安装;(略)具有有效的环保手续;(略)法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、被(略)身份证明,被委托人必须为(略)员工,且具有有效的劳动合同和(略)(略)年(略)至(略)年 *月份缴纳的养老保险明细(以个人(略)为准,附加盖公章的网络查询截图)(新成立公司时间计算以成立时间为准);(略)不接受销售商和代理商投标。 (略)第(略)标段 (略)投标企业具有独立法人资格的(略);(略)具有经年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构(略)(或三证合一);(略)具备产品生产合格证,拟投标电力电缆具有市级及以上专业(略)出具的(略)年(略)月份以来(略)的质量检测报告;(略)营业执照经营(略)包含安装;(略)具有有效的环保手续;(略)法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、被(略)身份证明,被委托人必须为(略)员工,且具有有效的劳动合同和(略)(略)年(略)至(略)年 *月份缴纳的养老保险明细(以个人(略)为准,附加盖公章的网络查询截图)(新成立公司时间计算以成立时间为准);(略)不接受销售商和代理商投标。 (略)第(略)标段 (略)投标企业具有独立法人资格,投标人须具有电力工程施工(略)二级及以上资质;(略)具有经年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构(略)(或三证合一);(略)具有有效的安全生产许可证;(略)投标人拟(略)应取得机电工程专业二级及以上建造师执业资格(不含临时);并具有有效的劳动合同和(略)(略)年(略)月至(略)年*月份缴纳的养老 保险明细(以个人(略)为准,附加盖公章的网络查询截图)(新成立公司时间计算以成立时间为准),并出具无在建(略);(略)法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、被(略)身份证明,被委托人必须为(略)员工,且具有有效的劳动合同和(略)(略)年(略)至(略)年 *月份缴纳的养老保险明细(以个人(略)为准,附加盖公章的网络查询截图)(新成立公司时间计算以成立时间为准); (略)投标人信用要求:投标人须提供信用信息查询结果且无不良记录:通过“信用中国”网站(www.(略).gov.cn)渠道查询投标人信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的单位将被拒绝参与本项目招标活动。 (略)本次招标不接受联合体投标。 投标人所提供的投标材料以招标发布之日前有效。 投标人最多可以投*个标段,但只能中*个标段 注:第一标段至第(略)标段,共(略)个标段,投标人只能对其中*个标段进行投标,但只能中一个标段,若一个投标人同时为(略)个标段的第一中标候选人,按招标控制价金额高的标段确定为(略),其他标段不再具有中标资格。 本项目采用资格后审,资格审查内容(略)招标文件,资格后审不合格的投标人,其投标文件将被否决;对提供虚假资料的,取消投标资格外同时追究法律责任。 *.获取招标文件时间及地点 (略) 本项目采取网上获取招标文件。(略)入库的投标单位,须信息登记入库后才可以办理CA数字证书并网上获取招标文件。 登记入库链接地址:http://www.(略).cn/ggtz/(略).(略) (?http:?/??/?www.(略).cn?/?ggtz?/?(略).(略)?); 办理CA链接地址:http://www.(略).cn/ggtz/(略).(略) (?http:?/??/?www.(略).cn?/?ggtz?/?(略).(略)?); CA登陆使用指南:http://www.(略).cn/(略)/(略).(略)。 (略) 凡有意参加投标者,请于(略)年*月*日*时(略)分至(略)年*月*日(略)时(略)分凭CA登录“滑县公共资源交易中心网站”,进行网上下载招标文件及图纸。 (略)招标文件费:人民币(略)元/单位/标段,本项目(略)递交投标文件时现场缴费,缴费时应提供法定代表人身份证复印件、被(略)身份证复印件、(略)身份证复印件等加盖公章*套,否则,(略)(略)拒收其投标文件。 (略)投标保证金 (略)标段:金额:(略)元(略)(¥ (略) 元) (略)标段:金额:(略)元(略)(¥ (略) 元) (略)标段:金额: (略)元(略)(¥ (略) 元) (略)标段:金额:(略)元(略)(¥ (略) 元) 保证金递交形式:(略)或电汇(必须从投标单位在滑县公共资源交易中心登记的基本账户转出,否则视为未缴纳投标保证金,且不能进行绑定操作)。 递交投标保证金的账户信息: 帐户名:滑县公共资源交易中心 开户行:(略)(行号:(略)) 帐号:(略) (略) (略) (略) (略) 特别提醒: 保证(略)定时间为准,保证金绑定截止时间为投标文件递交截止时间前(略)小时。请投标单位合理安排投标保证金到账及绑定时间,提前合理安排,到账后及时登陆系统,绑定到项目和标段。 绑定操作流程可以参看:http://www.(略).cn/ggtz/(略).(略)。 无法绑定、无法退费的问题指南:http://www.(略).cn/(略)/(略).(略)。 *. 投标文件的递交 (略) 投标文件递交的截止时间:(略)年 * 月 * 日 * 时 (略) 分(以开标厅卫星时钟(略)为准)。 (略) 投标文件递交的地点:滑县公共资源交易中心第二开标室。 (略) 未按招标文件规定逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,(略)不予受理。 *. 发布公告的媒介 本招标公告同时在《中国采购与(略)》、《河南省(略)网》、《河南省公共资源(略)》、《全国公共资源(略)(河南省·滑县)》网站上发布,其他网站转载只供参考,(略)不承担责任。 *. 联系方式 (略):(略) 联 系 人:(略) 联系电话:(略) 地址:解放路南段(略) (略):昂扬建设(略) 联系人:(略)女士 电 话:(略) 地址:郑州市金水区(略)(略) 监督人:滑县(略) 联系人:(略) 电 话:(略) 地址:解放路南段(略) 疫情防控期间开标注意事项 为深入贯彻省、(略)关于做好新型冠状病毒疫情防控工作的部署及要求,切实做好疫情防控工作,(略)地减少人员聚集,及时妥善处理有关突发事件,且保证本项目开标工作顺利进行,结合公共资源交易相关法律、法规及实际情况,特制订本预防措施。 开标工作预防措施: ((略))请进入交易活动现场的投标人员配合登记询问、身份(略)、体温测试、佩戴口罩等严格的防控措施,通过身份(略)和体温检测正常方可入场。 ((略))请投标人严格遵守现场管理规定,接受体温测量、证件登记检查等相关事宜。投标单位(略)作为投标代表,实行间隔落座,保持安全距离。开标结束即(略),不逗留。 ((略))请严格执行上级和滑县疫情防控指挥部的规定和要求;注意关注滑县公共资源交易中心网站告知的有关事项;认真查看招标文件相关提示内容;办好(略)各种手续。以免对您造成影响和损失。来时,请走建设(略),携带身份证等有关证件,请合理安排时间。 温馨提示:投标单位请认真阅读招标文件,并注意以下事项。 *.(略)依据。 投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件及纸质投标文件(根据文件要求)。 采用全流程电子化交易(略)时,(略)委员会以电子投标文件为依据(略)。 全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成,将以人工方式进行(视情况)。(略)委员会以纸质投标文件为依据(略)。 *.CA有效期。 从招标文件下载至开标(电子投标文件的解密)期间,CA证书不得更换、变更、延期等,否则会造成开标现场无法解密,对此投标人后果自负。 投标人应及时查看CA证书信息是否过期,确保所投项目从文件下载至项目结束整个周期CA证书的信息不能变更(包括不能办理延期、变更、更换、丢失补锁、损坏补锁等)。 *.电子投标文件的制作。 投标人登录《全国公共资源(略)(河南省·滑县)》公共资源交易系统(http://jyxt.(略).cn/ggzy (?http:?/??/?jyxt.(略).cn?/?ggzy?)),在“组件下载”栏目下载“投标文件(略)”,按招标文件要求制作电子投标文件。同时确保PDF阅读器、Word(略)已经下载安装,(略)(略)驱动和(略)驱动是(略)发布的最新版本。 电子投标文件的制作帮助手册,可在系统“组件下载”栏目中下载或网站首页“资料下载”中找到。 投标人(略)招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件(或图片)制作到所提交的电子投标文件中。 制作好的投标文件对应生成一个文件包(xxxx项目), 其中包含*个文件和*个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用,后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件,“备份文件夹”使用电子介质存储,供开标现场备用。 *.电子投标文件的提交 电子投标文件(略)招标文件规定的投标文件提交截止时间之前提交至《全国公共资源(略)(河南省·滑县)》公共资源(略)。 投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据(略)时间。 电子投标文件成功提交后,投标人应打印“投标文件提交(略)”,供开标现场备查。 *.其他注意事项(重要) 投标人制作的建筑工程、市政工程项目投标报价时,必须符合滑县公共资源交易中心(略)子系统编制工具接口要求,如使用(略)软件输出接口选择“许昌清单接口(新)”,如(略)软件导出时需选择许昌标准;如造价软件版本升级,从其(略),应及时咨询造价软件公司;如使用其他(略)或滑县公共资源平台技术支持; 投标人生成投标文件时投标函乱码如何处理:投标函乱码是电脑上安装有WPS,生成PDF投标文件时调用WPS功能导致与(略)系统不兼容,建议修改WPS不是默认关联word文件格式重新生成,如果生成依然有问题,可以卸载WPS后重新生成并(略)。 投标人(略)时企业锁可以(略),法人锁无法(略)如何处理:可能是同时企业锁和法人锁都插在电脑上,或者联系CA公司法人锁中是否包含(略)或者(略)是否有误,最后确认CA锁驱动更新到了最新驱动。 投标人需确保电脑已经下载安装PDF阅读器、Word(略),(略)(略)驱动和(略)驱动是(略)发布的最新版本。 如招标文件发生变更的,投标人需重新下载招标文件(EGP版)并重新制作、上传投标文件。 保证金汇款、转账异常时,须联系汇出方银行查询原因。 不同投标人使用同一台电脑、同一网络等制作、上传同一项目投标文件的,有被视为串通投标、判定为无效投标的风险。 建设工程(建筑、市政)项目工程量清单在EGP文件中包含,打开电子投标文件,在工程量清单节点,可以导出标准接口数据(YDB格式),通过(略)打开YDB数据、响应报价内容,再通过造价软件导出YDB数据,将YDB数据导入投标(略)。 如遇到投标文件上传慢、上传失败等问题,请进行以下操作: 查找是否是个人电脑问题;更换网络环境; 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 序号 条 款 名 称 编 列 内 容 * (略) (略):(略)联系人:(略)联系电话:(略) * 招标代理机构 名称: 昂扬建设(略)联系人:(略)女士 联系电话:(略) * 项目名称 (全电子)滑县(略)年高标准农田建设项目(二期)第(略)批 * 建设地点 滑县境内 * 资金来源、出资比例 财政资金 * 资金落实情况 已落实 * 招标范围及标段划分 招标文件、工程量清单、图纸包含的内容 * 工期 (略)日历天/标段(具体施工时间段以签订合同为准) * 质量要求 符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准。 (略) 投标人资格要求 (略)招标公告 (略) 是否接受联合体投标 不接受 (略) 踏勘现场 不组织 (略) 投标预备会 不召开 (略) 投标人对招标文件提出异议的截止时间 递交投标文件截止之日(略)日前 (略) (略)答复异议的时间 收到异议之日起*日内答复 (略) 分包 不允许 (略) 偏离 不允许 (略) 构成招标文件的其他材料 招标文件的补充文件(如有) (略) 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止时间(略)日前 (略) 投标截止时间 (略)招标公告 (略) 投标人确认收到招标文件澄清的时间 收到澄清后*小时内(以发出时间为准) (略) 投标人确认收到招标文件修改的时间 收到修改后*小时内(以发出时间为准) (略) 构成投标文件的其他材料 (略)过程中(略)委员会要求投标人对所提交的投标文件中不明确内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行(略)。 (略) 投标有效期 投标文件截止之日起(略)日历天 (略) 投标保证金 投标保证金金额:(略)标段:金额:(略)元(略)(¥ (略) 元) (略)标段:金额:(略)元(略)(¥ (略) 元) (略)标段:金额: (略)元(略)(¥ (略) 元) (略)标段:金额:(略)元(略)(¥ (略) 元)投标保证金的形式:投标人的基本账户以(略)或电汇的方式缴纳(必须从投标单位在滑县公共资源交易中心登记的基本账户转出,否则视为未缴纳投标保证金,且不能进行绑定操作)递交投标保证金的账户信息:单位:滑县公共资源交易中心开户行:(略)帐号:(略) (略) (略) (略) (略)特别提醒:*、保证(略)定时间为准,投标文件递交截止时间前(略)小时.请投标单位充分考虑银行间转账或电汇时间,提前合理安排,到账后及时登陆系统,绑定到项目和标段。*、保证金缴纳后需要绑定到标段,绑定操作流程可以参看http://www.(略).cn/ggtz/(略).(略) (?(略):?/??/?mail.qq.com?/?(略)?/?(略)?(略)=(略)=*(略)=*(略)=ZL(略)-~y*OHCb(略)(略)(略)&url=(略)*A%*F%*(略)*(略)*Ecn%*(略)*F(略)%*(略)?)。 *、缴纳保证金的开户银行及账号必须和投标人信息库中基本存款账户信息一致,如果不一致会导致系统无法识别保证金缴纳情况。 *、如(略)(略)个标段必须按标段分别缴纳投标保证金。每个标段的保证金必须一次性全额转账,(略)或少交或一个标段分次转账的保证金无法合并无法绑定。 *、保证金缴纳成功后,请务必到系统保证金缴纳页面查询投标保证金到达交易中心账户情况;如未查到基本账户缴纳保证金的信息,请及时查看(略)名称与账号注册情况,或与办理(略)联系解决; *、经查询系统显示保证(略)到账,请务必进行该标段保证金绑定,并打印保证金支付(略)。投标人应将打印的保证金支付(略)做为投标保证金缴纳证明。保证金支付(略)须附在投标文件中,并另打印(略)份在缴纳招标文件费时提供。 *、如投标人未按上述要求缴纳及绑定保证金,视为未缴纳投标保证(略)无效标处理,由此造成的一切后果由投标人自行承担。*、如果项目需要进行再次招标,投标人需要按照上述步骤重新缴纳和绑定保证金。 (略) 是否允许递交(略)投标方案 不允许 (略) 签字或盖章要求 *、招标文件规定的投标文件格式中所有签字盖章的地方必须按招标文件明示的方式签字盖章;*、投标文件中如果有涂改、插字、删除等情况,必须由投标人在文件改动之处应加盖单位(略)由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 (略) 投标文件(略) (每标段):正本 (略) 份,副本 (略) 份,电子版 (略) 份注:投标人对(略)个标段进行投标的,(略)每个标段单独提交投标文件,各标段投标文件应分开制作且各标段(略)均符合要求。 (略) 打印及装订要求 投标文件应按以下要求装订:双面打印,采用左侧胶装,装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页夹装订,装订(略)侧面需标注项目工程名称,投标单位名称及标段。 (略) 封套上写明 招标人名称: (项目名称) 标段投标文件投标人名称: 在 年 月 日 时 分(略)前不得开启 (略) 是否退还投标文件 否 (略) 递交投标文件地点及截止时间 (略)招标公告 (略) 开标程序 (*)密封情况检查:由(略)、投标人、(略)共同检查投标文件的密封情况;(*)开标顺序:投标人签到的逆顺序。 (略) (略)委员会的组建 (略)委员会构成:* 人,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的(略)分之(略)。(略)专家确定方式:经济、技术专家(略)开标前从河南省综合(略)(略)中随机抽取确定。 (略) 是否授权(略)委员会确定(略) 否,推荐的中标候选人(略):推荐*-*名中标候选人。 (略) 履约担保 履约担保的形式:以现金或银行汇款的形式提供给(略)履约担保的金额:合同金额的(略)%履约担保提交的的时间:签订施工合同之前 (略) 需要补充的其他内容 (略) 招标控制价 本项目标段设招标控制价,投标报价高于招标控制价的按无效标处理,各标段招标控制价如下(略):第(略)标段:大写:(略)元捌角(略)分 小写:(略)元第(略)标段:大写:(略)元(略)分 小写:(略)元 第(略)标段:大写:(略)元(略) 小写:(略)元第(略)标段:大写:(略)元柒角 小写:(略)元 (略) (略)方式:*.(略)将根据(略)委员会提出的(略)报告,确定排名第一的中标候选人为(略)。当确定中标的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,(略)可以按照(略)委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为(略),也可以重新招标。 (略) 付款方式:总工程量完成经竣工验收合格并取得第(略)方验收报告,支付工程总价款的(略)%,预留*%作为质量保证金,竣工验收满*年,经联合复验合格,无质量问题后,一次性(略)付清质量保证金。 (略) 中标公示 中标通知书发出前,(略)将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示,(略)为*日。 *.总则 (略) 项目概况 (略) 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目己具备招标条件,现对本招标项目施工进行招标。 (略) 本招标项目(略):见投标人须知前附表。 (略) (略):见投标人须知前附表。 (略) 本招标项目名称:见投标人须知前附表。 (略) 本招标项目建设地点:见投标人须知前附表。 (略) 资金来源和落实情况 (略) 本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表。 (略) 本招标项目的出资比例:见投标人须知前附表。 (略) 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。 (略) 招标范围、计划工期和质量和要求 (略) 本次招标内容及范围:见投标人须知前附表。 (略) 本招标项目的计划工期:见投标人须知前附表。 (略) 本招标项目的质量要求:见投标人须知前附表。 (略) 投标人资格要求 (略) 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉:见投标人须知前附表。 (略)投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第(略)项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定: (*)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务; (*)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级; (*)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 (略) 投标人不得存在下列情形之一: 为(略)不具有独立法人资格的(略)(单位); 与(略)存在利害关系且可能影响招标公正性; 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人; 与本招标项目的其他投标人存在控股、(略); 为本招标项目的(略); 为本招标项目的(略); 为本招标项目的(略); 与本招标项目的(略)或(略)或(略)同为一个法定代表人; 与本招标项目的(略)或(略)或(略)存在控股或(略); 与本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工(略)的除外; 被依法暂停或者取消投标资格; 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; 进入清算程序,或被(略)告破产,或其他丧失履约能力的情形; 被(略)在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; 被最高人民法院在“信用中国”网站(www.(略).gov.cn (?http:?/??/?www.(略).gov.cn?/??))或各级(略)中列入失信被(略)名单; 在近(略)年内投标人或其法定代表人、拟委任的(略)行贿犯罪行为的; 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 (略) 费用承担 (略)投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 (略)招标代理服务费:参照国家计委计价格的相关规定由中标单位支付招标代理服务费。 (略) 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。 (略) 语言文字 除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有(略)注释。 (略) (略) 所有计量均采用中华人民共和国(略)。 (略) 踏勘现场 (略)投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。 (略) 如投标人需踏勘现场,可向(略)咨询后自行勘察,发生的费用自理。 (略)投标人自行负责在踏勘现场(略)发生的人员伤亡和财产损失。 (略) 投标预备会 (略) 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。 (略) 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达(略),以便(略)澄清。 (略)(略)在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清,以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 (略) 分包 不允许。 (略) 偏离 不允许。 *.招标文件 (略) 招标文件的组成 本招标文件包括: (*)招标公告; (*)投标人须知; (*)(略)办法; (*)合同条款及格式; (*)工程量清单; (*)技术标准和要求; (*)投标文件格式; (*)投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第(略) 款、第(略) 款和第(略) 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。 (略) 招标文件的澄清 (略) 投标人应仔细阅读和检查招标文件的(略)内容。如发现缺页或附件不全,应及时向(略)提出,以便(略)。如有疑问,(略)投标人须知前附表规定的时间前以书面形式,要求(略)对招标文件予以澄清。 (略) 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间(略)天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足(略)天,相应延长投标截止时间。 (略) 投标人在收到澄清后,(略)投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知(略),确认己收到该澄清。 (略) 招标文件的修改 (略) 在投标截止时间(略)天前,(略)可以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足(略)天,相应延长投标截止时间。 (略) 投标人收到修改内容后,(略)投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知(略),确认己收到该修改。 *.投标文件 (略) 投标文件的组成 (略) 投标文件应包括下列内容: (*)投标函及投标函附录 (*)法定代表人身份证明 (*)授权委托书 (*)投标保证金 (*)已标价工程量清单 (*)(略)设计 (*)项目管理机构 (*)资格审查资料 (*)其他材料 ※注:以上内容中要求附的证明材料的复印件,正本中均需法人签字并加盖投标人公章。 (略) 投标报价 (略) 投标人应按第(略)章“工程量清单及图纸”的要求填写相应表格。投标报价应包括国家规定的增值税税金,除投标人须知前附表另有规定外,增值税税金按一般(略)方法计算。投标人应按第(略)章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写已标价工程量清单。 (略) 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改第(略)章“工程量清单及图纸”中的相应报价。此修改须符合本章第(略) 款的有关要求。 (略) 投标报价编制依据主要有: 投标人应根据招标文件、工程量清单和有关要求、补充文件、答疑纪要、(略)提供的招标图纸、《建设工程工程量清单计价规范》(GB(略)-(略))及相关配套文件等国家有关法律、法规及现行技术规范、标准图集等,结合施工现场实际情况及投标人自身的技术装备、施工经验、企业成本、管理水平、市场风险和现行市场价格信息,自主合理报价。 投标报价应包括完成招标(略)工程项目的(略)、材料费、机械费、企业管理费、利润、组织(略)、技术(略)、政策性文件规定的所有费用以及投标人认为应该计入或根据招标文件内容应该计入的(略)费用的总和。投标报价将被认为已综合考虑在施工全过程中可能发生的(略)不可预见的风险费用。 (略) 投标报价说明 本工程(略)的材料、设备(除由(略)提供的材料、设备外)均由(略)自行采购,所采购的材料、设备必须符合国家(略)文件、招标文件要求。 材料准入条款:本工程主要建筑材料,均需甲方、监理方等相关单位认可及验收合格后方能进入施工现场投入使用,否则甲方(略)拒绝支付其工程款项,并(略)责令其返工。 (略) 材料暂估价 招标文件及相关补遗文件规定了暂定材料单价或暂定综合单价,投标人必须(略)的暂定价格进行报价。 (略) (略) 人工单价按定额当期调整系数执行,结算时不再调整人工单价。 (略) 措施项目费 投标人应将完成该工程发生的所有(略)由投标人自行考虑纳入组织(略)投标报价中,包括但不限于以下(略)及(略)委托投标人办理的工作费用,以下费用由投标人自行承担: (略) 保证工程质量、安全、工期应采取的(略)措施费用。 (略) 投标人施工临时设施等费用。 (略) 施工临时用(略)由投标人实施安装和管理,由投标人自行踏勘现场,根据施工场地周边情况确定施工用水用电搭接位置及线路,施工用水用电的搭接和安装架设所涉及的一切工作均由投标人负责,费用包含在报价中,由投标人承担,施工用水用电部分应分别根据当地(略)和(略)收费价格核算由(略)结算。 (略) 材料及半成品的下车、堆放、仓储保管及(略)次搬运至安装地点等(略)费用、施工范围及周边建筑物、构筑物保护费、与(略)、居民等其他工作产生的配合及协调管理费用。 (略) 投标人踏勘现场所涉及的一切工作和交通、安全等问题费用均由投标人承担,投标人在报价中应考虑包含在报价中。 (略) 办理其他相关手续等的费用 (略) 按政策和合同约定的(略)(略)缴纳的各种保险费必须由投标人自行投保,保险费由(略)承担并支付,并根据企业自身和本工程情况,测算包含在相应的报价中。如果因(略)未按要求投保而受到损失时,(略)应承担一切责任。 中标后,以上费用包干使用,不再调整。 (略) 安全文明施工(略)按“河南省建设厅关于执行 《河南省建设工程安全文明施工(略)计价管理办法》的补充通知(豫建设标〔(略)〕(略)号)”、“河南省住房和城乡建设厅关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》(GB(略)-(略))《建筑安装工程费用项目组成》文件有关问题的通知(建标【(略)】(略)号)”及“河南省住房和城乡建设厅关于调整《河南省建设工程安全文明施工(略)(略)办法》中费用的通知(豫建设标【(略)】(略)号)”文件以及河南省住房和城乡建设厅关于《调整房屋建筑和市政基础建设工程施工现场扬尘污染防治费》的通知。“安全文明施工(略)”属于不可竞争费用,按河南省有关规定足额(略)。 (略) “规费”、“税金”属于不可竞争费用,按河南省有关规定足额(略)。 (略) 投标报价中应包含相关的风险费,风险内容包括: 按照招标文件相关要求,包括但不限于; (*)施工期间材料市场价格变化(除暂估价外); (*)停水、停电、雨天、高温天气等的影响; (*)为保障工程施工顺利实施而采用的各种工程措施而增加的各种费用; (*)本工程从开工至工程(略)竣工验收达到质量标准期间的维护和成品、半成品保护费用; (*)当(略)认为有必要赶工时,承包人必须调整施工计划,(略)、机、料(略),并不再索取任何费用; (*)除不可抗力因素的地震和战争等的其他不可预见因素的费用。 (略)投标人只能提出一个(略)报价,(略)不接受任何选择性的报价。 (略)投标人的投标报价不得高于(略)给定的最高投标限价总价。 (略) 投标有效期 (略) 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 (略) 出现特殊情况需要延长投标有效期的,(略)以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人(略)收回其投标保证金。 (略) 投标保证金 (略) 投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第(略)章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。 (略) 投标人不(略)章第(略) 项要求提交投标保证金的,其投标文件作废标处理。 (略)(略)(略)应当在书面合同签订后*日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金,在中标(略)结束(略)后由(略)对交易中心出具未中标投标人投标保证金退还通知;书面合同签订后*日内由(略)对交易中心出具(略)投标保证金退还通知并提供合同复印件。 (略) 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还: (*)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件; (*)(略)在收到中标通知书后,无正当理由(略)合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 (*)法律法规和招标文件规定的其他情形。 (略) 资格审查资料 按要求提供第(略)章(略)办法中评审项目需要的证明材料。 (略) (略)投标方案 除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交(略)投标方案。允许投标人递交(略)投标方案的,只有(略)所递交的(略)投标方案方可予以考虑。(略)委员会认为(略)的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,(略)可以接受该(略)投标方案。 (略) 投标文件的编制 (略) 投标文件应按第(略)章“投标文件格式”进行编写,(略)必要,可以增加(略),作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的(略),可以提出比招标文件要求更有利于(略)的承诺。 (略) 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容满足要求。 (略) 投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或(略)章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位(略)由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 (略) 投标文件正本(略)份, 副本(略)见投标人须知前附表,电子文档(略)份,正本和副本的封面上(略)地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。 投标文件电子版内容与投标文件的(略)内容完全一致(电子版文件应包含投标文件正本中所有内容(包含已报价工程量清单,电子版工程量清单必须有软件格式和(略)格式,且不得设置密码,确保能打开),(略)文件与纸质文件内容不一致时,以纸质文件为准)。 (略) 投标文件的正本与副本应分别装订成册(不得采用活页装订),并编制目录,标注连续页码,具体装订要求见投标人须知前附表规定。 *.投标 (略) 投标文件的密封和标记 (略)投标文件的正本、副本、电子文档应分开包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位(略)法定代表人印章。(略)(略)的所有资料密封至(略)中,封套上写明(略)资料清单并加盖单位公章,随投标文件一次性递交((略)应加贴封条,并在封套上注明投标人名称、所投标段等内容并在封套的封口处加盖投标人单位(略)法定代表人签字和印章),不递交(略)(略)的资料的视为自动放弃投标,评审过程中不再进行增补,否则其投标文件将被否决。 (略) 投标文件的封套上(略)地标记“正本”或“副本”或“电子档”字样,封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。 (略) 未(略)章第(略) 项或第(略) 项要求密封和加写标记的投标文件,(略)不予受理。 (略) 投标文件的递交 (略) 投标人应在本章第(略) 项规定的投标截止时间前递交投标文件。 (略) 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。 (略) 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。 (略) 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,(略)不予受理。 (略) 投标人在递投标文件的同时,应准备招标文件中要求的原件备查。 (略) 投标文件的修改与撤回 (略) 在本章第(略) 项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但(略)书面形式通知(略)。 (略) 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字或盖章。 (略) 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。 (略)开标 (略) 开标时间和地点 (略)在规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,所有投标人的法定代表人或其委托代理人携带法人委托书原件及委托代理人身份证准时参加。 (略) 开标程序 主持人按下列程序进行开标: (l)宣布开标纪律; (*)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称; (*)宣布开标人、唱标人、记录人、(略)等有关人员姓名; (*)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况; (*)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序; (*)(略)读本项目投标最高限价(如有); (*)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、招标项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案; (*)投标人代表、(略)代表、(略)人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认; (*)开标结束。 *.(略) (略) (略)委员会 (略) (略)由(略)依法组建的(略)委员会负责。(略)委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。(略)委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 (略) (略)委员会成员有下列情形之一的,应当回避: (*)投标人或投标人的主要负责人的(略); (*)项目主管部门或者行政监督部门的人员: (*)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的; (*)(略)在招标、(略)以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 (略) (略)原则 (略)活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。(略)不承诺最低价中标,而且(略)没有义务(略)(略)解释未中标原因。 (略) (略) (略)委员会按照招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准,不作为(略)依据。 (略)合同授予 (略) (略)方式 除投标人须知前附表规定(略)委员会直接确定(略)外,(略)依据(略)委员会推荐的中标候选人确定(略),(略)委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 (略) 中标通知 在本章第(略) 款规定的投标有效期内,(略)以书面形式向(略)发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。 (略) 履约担保 (略) 在签订合同前,(略)应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向(略)提交履约担保。(略)递交的履约担保,应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。 (略) (略)不能(略)章第(略) 项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给(略)造成的损失超过投标保证金数额的,(略)还应当对超过部分予以赔偿。 (略) 签订合同 (略) 招标人和(略)应当自中标通知书发出之日起(略) 天内,根据招标文件和(略)的投标文件订立书面合同。(略)无正当理由(略)合同的,(略)取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给(略)造成的损失超过投标保证金数额的,(略)还应当对超过部分予以赔偿。 (略) 发出中标通知书后,(略)无正当理由(略)合同的,(略)向(略)退还投标保证金;给(略)造成损失的,还应当赔偿损失。 (略)重新招标和不再招标 (略) 重新招标 有下列情形之一的,(略)将重新招标: (*)投标截止时间止,投标人少于*个的; (*)经(略)委员会评审后否决所有投标的; (*)同意延长投标有效期的投标人少于*个的 (略) 不再招标 重新招标后投标人仍少于* 个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,(略)审批或核准部门(略)不再进行招标。 *.纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚 (略) 对(略)的纪律要求 (略)不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益并做出承诺。 (略) 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与(略)串通投标,不得向(略)或者(略)委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响(略)工作并作出承诺。 (略) 对(略)委员会成员的纪律要求 (略)委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及(略)有(略)其他情况。在(略)活动中,(略)委员会成员不得(略)职守,影响(略)程序正常进行,不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行(略)。 (略) 对与(略)活动有关的工作人员的纪律要求 与(略)活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及(略)有(略)其他情况。在(略)活动中,与(略)活动有关的工作人员不得(略)职守,影响(略)程序正常进行。 (略) 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,(略)向有关行政监督部门投诉。 (略). 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。 第(略)章 (略)办法 (略)办法前附表? 条款号 评审因素 评审标准 (略) 资格评审标准 营业执照 具备有效的营业执照。 安全生产许可证 第(略)标段需具备有效的安全生产许可证。 资质等级 第(略)至第(略)标段:投标企业具有独立法人资格的(略);第(略)标段:投标企业具有独立法人资格的(略);第(略)标段:投标企业具有独立法人资格,投标人须具有电力工程施工(略)二级及以上资质; 项目经理 第(略)标段投标人拟(略)应取得机电工程专业二级及以上建造师执业资格(不含临时);并具有有效的劳动合同和(略)(略)年(略)月至(略)年*月份缴纳的养老保险明细(以个人(略)为准,附加盖公章的网络查询截图)(新成立公司时间计算以成立时间为准),并出具无在建(略); 被委托人 必须为(略)员工,且具有有效的劳动合同和(略)(略)年(略)月至(略)年 *月份缴纳的养老保险明细(以个人(略)为准,附加盖公章的网络查询截图)(新成立公司时间计算以成立时间为准)。 信用要求 投标人须提供信用信息查询结果且无不良记录:通过“信用中国”网站(www.(略).gov.cn)渠道查询投标人信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的单位将被拒绝参与本项目招标活动。 (略) 形式评审标准 投标人名称 与营业执照、安全生产许可证一致 投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 投标文件格式 符合“投标文件格式”的要求 报价唯一 只能有一个有效报价 投标文件编写 严格按照招标文件要求编写,投标文件中不允许字迹模糊 投标文件装订 投标文件应按以下要求装订:双面打印,采用左侧胶装,装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页夹装订,装订(略)侧面需标注项目工程名称,投标单位名称及标段。 (略) 响应性评审标准 投标内容 招标文件、工程量清单、图纸、包含的内容 工期 (略)日历天/标段(具体施工时间段以签订合同为准) 工程质量 符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准。 投标有效期 投标文件截止之日起(略)日历天 投标保证金 符合招标文件“投标人须知前附表”第(略)项要求 条款号 条款内容 (略)内容 (略) 分值构成(总分值(略)分) 投标报价:(略)设计:(略)分综合部分:(略)分 (略) (略)基准价计算方法 投标报价在招标控制价的(略)%-(略)%(含本身)之间参与(略)基准值计算,投标报价高于招标控制价的,其投标被否决,低于或等于招标控制价的投标报价均为有效投标报价。(略)基准值=(略)(略)%+参与(略)基准值计算的投标报价的算术平均值*(略)%[投标报价(投标报价(略)招标控制价的(略)%-(略)%(含本身)之间),若投标报价(投标报价(略)招标控制价的(略)%-(略)%(含本身)之间)少于(略)个时(不含(略)个),则以所有投标报价(投标报价(略)招标控制价(略)%-(略)%(含本身)之间)的算术平均值与招标控制价的平均值作为(略)基准值],若多于(略)个(含(略)个)时,(略)掉一个最高和最低投标报价后的算术平均值与招标控制价的平均值作为(略)基准值;若投标报价均不在招标控制价的(略)%-(略)%(含本身)之间,(略)基准值=(略)(略)% (略) 投标报价的偏差率计算公式 偏差率=(略)%×(投标报价-(略)基准价)/(略)基准价 条款号 评分因素 分值 评分标准 (略)技术标 (略)设计评分标准(按(略)委员会评分进行汇总后求算术平均值((略)分) 施工方案、工期及保证措施 *分 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、(略);对施工难点有先进和合理的建议,工期保证措施到位、阐述明确,条理清晰。根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 拟投入主要设备安排计划 *分 投入计划与进度计划呼应,投入主要设备采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要。根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 拟投入劳动力安排计划 *分 投入计划与进度计划呼应,投入劳动力较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确;根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 安全管理体系与措施 *分 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场(略)、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大(略)辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 质量管理体系与措施 *分 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、(略)、(略),对项目提出先进、可行、具体的保证措施。施工质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行,工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 建设文明工地措施 *分 创安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有(略)施工、健康卫生的规定。根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 施工总平面布置 *分 施工总平面布置合理根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 环境保护管理与措施,包含扬尘治理等措施 *分 有严格切实有效的施工环境保护管理与措施,施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ(略)/(略))的规定,防治方案科学、先进。根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 项目机构的其他人员 *分 项目部施工员、材料员、安全员、预算员、质检员配备齐全根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 风险管理措施 *分 风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力。根据其优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得*分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 (略)及售后服务承诺 *分 对施工工程质量保证(略)和(略)*年得*分,(略)*年*个月得*分,(略)*年*个月得*分。 (略)内维修服务 *分 *、(略)内能够配有专职维修人员,高级工的得*分、(略)的得(略)分,初级工的得*分,无职称证的得*分(需附专职维修人员职称证复印件)。*、(略)内能够配有抢修设备,收到问题反馈后到达现场处理问题的能力。根据其配备的设备和处理问题能力的优良程度打分,“优”的得*分, “良” 的得(略)分,“合格” 的得*分,无此项的得*分。 (略)(投标报价) 投标报价评分标准((略)分) 有效投标人的总报价等于(略)基准价的,得基本分(略)分,当有效投标人的总报价高于(略)基准价时,按每高于(略)%减*分的比例在基本分的(略)扣分,扣完为止;当有效投标人的总报价低于(略)基准价时,按每低于(略)%加*分的比例在基本分的(略)加分,最多加到满分为止;低于(略)基准价*%(不含*%)的,按每低于(略)%减*分的比例在基本分的(略)扣分,扣完为止。高于招标控制价的投标报价为无效投标报价,其投标文件不再进行评审。 (略)(商务部分) 商务评分标准((略)分) 投标企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体认证证书的,提供(略)份得*分,最高得*分。(需提供中国国家认证认可监督管理委员会网页截图,法人签字并加盖公章)。 投标企业被第(略)评为企业等级为“AAA”级的得*分,“AA”级的得*分,“A”级的得*分,最高得*分。(需提供网页截图,并加盖公章)。 (略)年*月*日以来,投标企业每提供(略)份类似合同金额(略)元及以上的得*分,最高得*分。(企业业绩证明材料须提供中标公示网页截图、中标通知书、合同协议书、竣工验收报, 网页截图需法人签字并加盖公章)。 第(略)标段项目经理承担过类似业绩(略)年*月*日以来,合同额(略)元及以上的得*分,最高得*分。(业绩证明材料须提供中标公示网页截图、中标通知书、合同协议书、竣工验收报告,网页截图需并加盖公章);第(略)至(略)标段项目负责人承担过类似业绩的,合同额(略)元及以上的得*分,最高得*分。(业绩证明材料须提供中标公示网页截图、中标通知书、合同协议书、竣工验收报告,网页截图需并加盖公章)不得重复得分。 第(略)标段投标企业每提供省部级行业荣誉(略)项的得*分、供市厅级行业荣誉(略)项的得*分、(略)荣誉(略)项的得*分,最高得*分;第(略)至(略)标段投标企业(略)具有专业(略)出具的产品合格证或检测报告的得*分,具有售后服务体系认证证书的得*分,最高得*分。不得重复得分。 (略)业绩和(略)业绩(略)时要求提供企业业绩证明材料(须提供加盖公章的中标公示网页截图、中标通知书、合同协议书、竣工验收报告),证明材料提供复印件,法人签字加盖公章。投标企业所提供的证明材料真实有效、若弄虚作假,一经查实,将取消中标资格,不予退回投标保证(略)经行政主管部门给予不良行为记录。 注:(略)各种证件无需提供原件,以复印件加盖单位公章为准。 投标人综合得分按下列公式计算:投标人综合得分=技术标得分+商务综合标得分(计算结果保留(略)位小数)。 * .(略)方法 本次(略)采用综合评分法。(略)委员会对满足招标文件实质要求的投标文件,根据本章评分办法前附表标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐*-*中标候选人,综合评分相等时,以投标报价低的优先,投标报价也相等的,按照资质高低以企业资质高的优先,资质相同时由(略)现场摇号确定,先(略)的排名顺序靠前。 *.评审标准 (略)初步评审标准 (略) 资格评审标准:见(略)办法前附表。 (略) 形式评审标准:见(略)办法前附表。 (略) 响应性评审标准:见(略)办法前附表。 (略)分值构成与评分标准 (略)分值构成 (*)(略):见(略)办法前附表。 (*)投标报价:见(略)办法前附表。 (*)其他因素:见(略)办法前附表。 (略)(略)基准价计算 (略)基准价方法:见(略)办法前附表。 (略)评分标准 (*)(略)设计评审标准:见(略)办法前附表。 (*)投标报价评分标准:见(略)办法前附表。 (*)其他因素评分标准:见(略)办法前附表。 *.(略)程序 (略)初步评审 (略)(略)委员会依据本章第(略)款规定的标准对投标文件进行初步评审。有(略)项不符合评审标准的,其投标被否决。 (略)投标人有以下情形之一的,其投标作否决处理: (*)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的; (*)不按(略)委员会要求澄清、说明或(略)的。 (*)(略)环节显示(略)项及以上“投标文件制作机器码一致”预警信息的。 (略)投标报价有算术错误的,(略)委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正 的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作否决处理。 (*)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; (*)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。 (略)详细评审 详细评审是对初步评审合格投标文件的技术标、商务综合标按照本招标文件中明确的(略)办法以列表、抽量的方式进行分析、比较和评审。 (略)(略)委员会(略)章第(略)款规定的评分因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。 (*)(略)章第(略)(*)目规定的评审因素和分值对(略)计算出得分A; (*)(略)章第(略)(*)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B; (*)(略)章第(略)(*)目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C; (略)评分分值计算保留小数点后(略)位,小数点后第(略)位“四舍五入”。 (略)投标人得分=A+B+C。 (略)(略)委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由(略)委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作被否决。 (略)投标文件的澄清和(略) (略)在(略)过程中,(略)委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行(略)。(略)委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或(略)。 (略)澄清、说明和(略)不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和(略)属于投标文件的组成部分。 (略)(略)委员会对投标人提交的澄清、说明或(略)有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或(略),直至满足(略)委员会的要求。 (略)(略)结果 (略)除第二章"投标人须知"前附表授权直接确定(略)外,(略)委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 (略)(略)委员会完成(略)后,应当向(略)提交书面(略)报告。对不中标的候选人,(略)(略)不作任何解释。 第(略)章 合同条款及格式 (以最终与(略)签订的为准) 第一部分 合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: (略)、工程概况 *.工程名称: 。 *.工程地点: 。 *.工程立项批准文号: 。 *.资金来源: 财政资金 。 *.工程内容: 。 *.工程承包范围: 。 (略)、合同工期 计划开工日期:暂定 年 月 日(以监理签发开工令时间为准)。 计划竣工日期: 年 月 日。 工期总日历天数: 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 (略)、质量标准 工程质量符合?国家施工验收规范合格标准 。 (略)、签约(略)与合同价格形式 *.签约(略)为: 人民币(大写) (? 元); 其中: (*)安全文明施工费: 人民币(大写) (? 元); *.合同价格形式: 单价合同 。 (略)、项目负责人 承包人项目负责人: 。 (略)、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (*)中标通知书(如果有); (*)投标函及其附录(如果有); (*)专用合同条款及其附件; (*)通用合同条款; (*)(略)设计准和要求; (*)已标价工程量清单或预算书; (*)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,(略)最新签署的为准。专用合同条款及其附件(略)合同当事人签字或盖章。 (略)、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不得进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 (略)、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 (略)、签订时间 本合同于 年 月 日签订。 (略)、签订地点 本合同在 签订。 (略)、补充协议 合同(略)事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 (略)、合同生效 本合同自 双方签字、盖章后 生效。 (略)、合同(略) 本合同(略)式 * 份,均具有同等法律效力,发包人执 * 份,承包人执 * 份。 发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定代表人或其委托(略): 法定代表人或其委托(略): (签字) (签字) 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 电 话: 电 话: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 第二(略)合同条款 执行GF-(略)-(略)合同条款 第(略)部分 专用合同条款 *. 一般约定 (略) 词语定义 (略)合同 (略)其他合同文件包括:设计变更、技术核定(洽商记录)单、双方工作联系函、监理会议纪要、工作指令等双方来往的书面格式文件。 (略) 合同当事人及其他相关方 (略): 名 称: ; (略) (略): 名 称: ; (略) 工程和设备 (略) 作为施工现场组成部分的其他场所包括:按照通用条款执行 。 (略) 临时占地包括:临建设(略)租用场地时,费用由承包人承担。 (略)法律 适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建筑工程质量保修办法》等国家、河南省现行的法规、条例和行政规范性文件等 。 (略) 标准和规范 (略)适用于工程的标准规范包括:国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等。 (略) 发包人提供国外标准、规范的名称:不提供 ; 发包人提供国外标准、规范的(略): / ; 发包人提供国外标准、规范的名称: / 。 (略)发包人对工程的(略)设计准和功能要求的特殊要求: 无 。 (略) 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为:(*)合同协议书、(*)中标通知书、(*)投标函及投标函附录、(*)合同专用条款、(*)合同通用条款、(*)(略)设计准及要求、(*)已标价的工程量清单、(*)其他合同文件。 (略) 承包人文件 (略) 承包人文件 需要由承包人提供的文件,包括:(略)设计、总进度计划、工程量报表; 承包人提供的文件的期限为:开工前*日内 ; 承包人提供的文件的数量为:(略)式(略) ; 承包人提供的文件的形式为:书面形式 ; 发包人审批承包人文件的期限:收到文件后*日内 。 (略) 联络 (略)发包人和承包人应当在?* 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 (略) 发包人接收文件的地点: ? ? ??; 发包人指定的接收人为: ?。 承包人接收文件的地点: ??; 承包人指定的接收人为: 。 (略)接收文件的地点: ? ?; 监理人指定的接收人为: ? ?。 (略) 交通运输 (略) 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定:按照通用条款执行。 (略)场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现有围墙为界。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:??? ?/?? ???????? ? ?。 (略)超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件(略)的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。 (略) (略) (略)关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: / 。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: / 。 (略) 关于承包人为实施(略)编制文件的著作权的归属: / 。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: / 。 (略) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:??? / ? 。 (略)工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:否,不调整综合单价,工程量按实际计算。 允许调整合同价格的工程量偏差范围: 否,不调整综合单价,工程量按实际计算。 *. 发包人 (略) 发包人代表 发包人代表: 姓 名:? ?; 发包人对发包人代表的授权范围如下:*、施工监督;*、在(略)配合下工程价款洽商、索赔事项处理、现场签证手续办理;*、组织工程验收等。 (略)施工现场、施工条件和基础资料的提供 (略) 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求:?合同签订后,双方协商 ?。 (略) 提供施工条件 关于发包人应负责提供(略)需要的条件,包括:水、电、路、网络、通讯通畅、工程地质、地下管线资料、水准点与坐标控制点等。 (略) 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求:?? / 。 发包人是否提供支付担保:?? / ?? 。 发包人提供支付担保的形式:?? / ?。 *. 承包人 (略) 承包人的一般义务 (*)承包人提交的竣工资料的内容:完整、真实的竣工验收资料、竣工决算资料 。 承包人需要提交的竣工资料套数: *套 。 承包人提交的竣工资料的费用承担: 乙方承担 。 承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后(略)天内。 承包人提交的竣工资料形式要求: 书面形式 。 ((略))承包人应履行的其他义务: / 。 (略) 项目负责人 (略) 项目负责人: (*)项目负责人 姓 名: ?; (*)现场经理 姓 名: ?; 承包人对项目负责人的授权范围如下:执行通用条款 。 关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:执行通用条款 。 承包人未提交劳动合同,以及没有为项目负责人缴纳社保证明证明的违约责任:执行通用条款 。 项目负责人未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:执行通用条款。 (略) 承包人擅自更换项目负责人的违约责任:承包人违约赔偿(略)元。 (略) 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:承包人违约赔偿(略)元。 (略) 承包人人员 (略) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 进场后(略)(略)内 。 (略) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 承包人违约赔偿(略)元 。 (略) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 主要施工管理人员离开施工现场需得到甲方批准 。 (略)承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人违约赔偿(略)元 。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: (略)项目负责人在施工现场不少于(略)天,缺少(略)天扣(略)元; (略)报项目部成员每发现(略)(略)人次扣(略)元。 (略)施工方严格执行(略)相关规章制度。 (略) 分包 (略) 分包的一般约定 禁止分包的工程包括: 本工程禁止分包 。 主体结构、关键性工作的范围: / 。 (略)分包的确定 允许分包的专业工程包括: / 。 其他关于分包的约定: / (略)分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定:?? / 。 (略) 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、(略)的起始时间: 执行通用条款 。 *. 监理人 (略)的一般规定 关于(略)的监理内容: 执行通用条款 。 关于(略)的监理权限: 执行通用条款 。 关于(略)在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: 由承包人提供,所发生的费用由发包人承担 。 (略) 监理人员 总监理工程师姓名: ; 身份证号码: ,注册号: 关于(略)的其他约定:????/ ??? ?。 (略) 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人(略)对以下事项进行确定: (*) / ; (*) / ; (*) / 。 *. 工程质量 (略) 质量要求 (略) 特殊质量标准和要求: 无 。 关于工程奖项的约定: 无 。 (略) 隐蔽工程检查 (略)承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:执行通用条款 。 (略)不能按时进行检查时,应提前 (略) 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: (略) 小时。 *. 安全文明施工与环境保护 (略)安全文明施工 (略) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:符合国家现行的及当地主管部门的相关规定。 (略) 关于治安保卫的特别约定:符合当地主管部门的规定。 (略) 文明施工 合同当事人对文明施工的要求: 符合国家现行的及当地主管部门的相关规定 。 *. 工期和进度 (略) (略)设计 (略) 合同当事人约定的(略)设计应包括的其他内容:执行通用条款。 (略) (略)设计的提交和修改 承包人提交详细(略)设计的期限的约定:执行通用条款 。 发包(略)在收到详细的(略)设计后确认或提出修改意见的期限:执行通用条款 。 (略) 施工进度计划 (略) 施工进度计划的修订 发包(略)在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 执行通用条款 。 (略) 开工 (略) 开工准备 关于承包人提交工程开工(略)表的期限: 执行通用条款 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。 (略)开工通知 因发包人原因造成(略)未能在计划开工日期之日起 (略) 天内发出开工通知的,承包人(略)提出价格调整要求,或者解除合同。 (略) 测量放线 (略)发包人通过监理人向承包人提供测量(略)、基准线和水准点及其书面资料的期限: 合同签订后 。 (略) 工期延误 (略) 因发包人原因导致工期延误 (*)因发包人原因导致工期延误的其他情形:执行通用条款 。 (略) 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每延误(略)天,按合同金额的(略)分之(略)计算违约金 。 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限: 合同价款的(略)% 。 (略) 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定: / 。 (略)异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件: (*) 执行通用条款 ; (*) / ; (*) / 。 (略) 提前竣工的奖励 (略)提前竣工的奖励: / 。 材料与设备 (略)部分材料与设备由甲方供应 (略)材料与(略)的保管与使用 (略)发包人供应的(略)的保管费用的承担: 由甲方承担 。 (略) 样品 (略) 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或(略),样品的种类、名称、规格、数量要求: 执行通用条款 。 (略) (略)和临时设施 (略) 承包人提供的(略)和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定: 由乙方承担 。 *. 试验与检验 (略)与试验人员 (略) 试验设备 施工现场需要配置的试验场所: / 。 施工现场需要配备的(略): / 。 施工现场需要具备的其他试验条件: / 。 (略) 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定: / 。 (略). 变更 (略)变更的范围 关于变更的范围的约定:*. 发包人以书面形式提出的工程变更要求;*.承包人以书面形式提出的工程变更意见,经发包人、监理签署确认意见并加盖公章后生效;*.因设计不完善、失误而引起的设计变更,由(略)签发设计变更(略)发包人(略)生效。 (略) 变更估价 (略) 变更估价原则 关于变更估价的约定: *)已标价工程量清单或(略)相同项目的,按照相同项目单价认定;(*)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,(略)类似项目的,参照类似项目的单价认定;(*)无相同或者类似项目,按照招标文件及本合同相关条款组价,并按照投标(略)进行让利。 (略)承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限: / 。 发包人审批承包人合理化建议的期限: / 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: / 。 (略) 暂估价 暂估价材料和(略)的明细(略)附件(略):《暂估价一览表》。 暂估价项目的约定:承包人按设计图纸及有关标准要求采购(略)的暂定(估)材料,经发包人、承包人共同确认据实结算(不再进行优惠)。 (略) 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定: 执行通用条款 。 (略). 价格调整 (略) 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定:因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 * 种方式对合同价格进行调整: 第*种方式:采用价格指数进行价格调整。 关于各(略)因子、定值和变值(略),以及基本价格指数及其来源的约定: / ; 第*种方式:采用造价信息进行价格调整。 (*)关于基准价格的约定:滑县(略)年第二季度《滑县建设工程造价信息》。 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:合同履行期间材料单价涨幅以基准价格(略)超过*%时,其超过部分据实调整。或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价(略)超过*%时,其超过部分据实调整。 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:合同履行期间材料单价跌幅以基准价格(略)超过 *%时,其超过部分据实调整,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价(略)超过 *%时,其超过部分据实调整。 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价(略)超过 ±* %时,其超过部分据实调整。 (略)机械费合同履行期间均不作调整。 第*种方式:其他价格调整方式: / 。 (略). 合同价格、计量与支付 (略) 合同价格形式 *、采用单价合同。 综合单价包含的风险范围: *、招标文件约定及投标文件承诺;*、材差在*%范围以内不调整的风险;*、工程量与投标工程量偏差,但是对应项目综合单价不调整的风险;*、合同履行期间(略)、机械费不调整的风险;*、天气原因造成的造价增加,不调整的风险;*、天气原因造成的误工,工期不顺延的风险;*、本级或者上级政府、主管部门政策变化的风险。 风险费用的计算方法: 包含在投标报价中 。 风险范围以外合同价格的调整方法: 按照本合同相关条款执行。 *、总价合同。 总价包含的风险范围: / 。 风险费用的计算方法: / 。 风险范围以外合同价格的调整方法: / 。 *、其他价格方式: / 。 (略) 预付款 (略) 预付款的支付 预付款支付比例或金额: / 。 预付款支付期限: / 。 预付款扣回的方式: / 。 (略) 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限: / 。 预付款担保的形式为: / 。 (略) 计量 (略) 计量原则 工程量计算规则: 执行通用条款 。 (略) 计量周期 关于计量周期的约定: *个月 。 (略) 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定: 执行通用条款 。 (略) 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定: / 。 (略)总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第(略) 项〔总价合同的计量〕约定进行计量: / 。 (略) 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量(略)程序: / 。 (略) 工程(略)支付 (略) 工程(略)支付 由于工期较短,本工程完成(略)并通过竣工验收后支付至合同款的(略)%,结算审计完成后支付至审定结算款的(略)%,剩余*%作为(略)。 (略) 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定:每次付款时,须提供发票、工程进度验收表。验收表由甲方、监理方、施工方签字认可。 (略) 进度付款申请单的提交 (*)单价合同进度付款申请单提交的约定: 包括工程变更、签证审核后随(略)支付 。 (*)总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。 (*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。 (略) (略)审核和支付 (*)监理人审查并报送发包人的期限: *日内 。 发包人完成审批并签发(略)支付证书的期限: *日内 。 (*)发包人支付(略)的期限:按约定结点(略)(略)。 发包人逾期支付(略)的违约金的计算方式: 执行通用条款 。 (略) 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批: / 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。 (略). 验收和工程试车 (略) 分部分项工程验收 (略)不能按时进行验收时,应提前 (略) 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: (略) 小时。 (略) 竣工验收 (略)竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定: 发包人(略)收到承包人竣工报告后(略)个工作日内(略)、监理单位、(略)进行验收。验收通过后(略)个工作日内签署工程验收合格有关证明,并确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期 。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 执行通用条款 。 (略)移交、接收(略)与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限: 执行通用条款 。 发包人未(略)合同约定接收(略)或部分工程的,违约金的计算方法为: 执行通用条款 。 承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: 执行通用条款 。 (略) 工程试车 (略) 试车程序 工程试车内容: 执行通用条款 。 (*)单机无负荷试车费用由 承包人 承担; (*)无负荷联动试车费用由 承包人 承担。 (略) (略)试车 关于(略)试车相关事项的约定: / 。 (略) 竣工退场 (略) 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限: 。 竣工结算 工程量依实结算,综合单价按投标人投标时投标文件中(略)的综合单价进行结算,投标文件中没有的综合单价按专用条款(略)变更估价原则确定。 (略) 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限: 执行通用条款 。 (略) 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限:执行通用条款 。 发包人完成竣工付款的期限: 。 关于竣工付款证书异议部分复核的(略)程序: 执行通用条款。 (略) 最终结清 (略) 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的(略): (略)式(略) 。 承包人提交最终结算申请单的期限: 执行通用条款 。 (略) 最终结清证书和支付 (*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 执行通用条款 。 (*)发包人完成支付的期限: 执行通用条款 。 (略). 缺陷责任期与保修 (略) 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定: 是 。 (略) 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 * 种方式: (*)质量保证金(略),保证金额为: / ; (*) * %的(略); (*)其他方式: / 。 (略) 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 * 种方式: (*)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金; (*)其他扣留方式: / 。 关于质量保证金的补充约定: 。 (略). 违约 (略) 发包人违约 (略)发包人违约的情形 发包人违约的其他情形: 执行通用条款 。 (略) 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担(略)计算方法: (*)因发包人原因未能在计划开工日期前(略)下达开工通知的违约责任: 执行通用条款 。 (*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 执行(略)(*)条款 。 (*)发包人违反第(略)款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:执行通用条款 。 (*)发包人提供的材料、(略)的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: / 。 (*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 执行通用条款 。 (*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 执行通用条款 。 (*)其他: / 。 (略) 因发包人违约解除合同 承包人按(略)项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 (略) (略)发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人(略)解除合同。 (略) 承包人违约 (略) 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形: 执行通用条款 。 (略)承包人违约的责任 承包人违约责任的承担(略)计算方法: 执行通用条款 。 (略) 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定: 执行通用条款 。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方协商确定 。 (略). 不可抗力 (略) 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: / 。 (略) 因不可抗力解除合同 合同解除后,发包人(略)商定或确定发包人应支付款项后 (略)完成款项的支付。 (略). 保险 (略) 工程保险 关于工程保险的特别约定: 执行通用条款 。 (略) 其他保险 关于其他保险的约定: 执行通用条款 。 承包人是否应(略)等办理财产保险: / 。 (略) 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定: / 。 (略). 争议解决 (略)仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 * 种方式解决: (*)向 (略)申请仲裁; (*)向 项目所在地 人民法院起诉。 第(略)章 工程量清单(另附) 工程量清单((略)附件) 第(略)章 图 纸(另附) 图纸((略)附件) 第(略)章 技术标准和要求 *、适用的规范、标准和规程。 (略)本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。 (略)除合同另有约定外,材料、施工工艺和本工程(略)依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的,且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。 *. 施工及验收规范。 本工程执行国家现行的与本工程有关的施工及验收规范、标准图集等。 *. 主要质量检验评定标准。 本工程实际施工内容执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。 第(略)章 投标文件格式 (项目名称及标段) 投 标 文 件 (招标编号:) 投标人名称: ((略)章) 法定代表人或其委托(略): (签字或盖章) 年 月 日 目 录 (略)、投标函及投标报价一览表 (略)、法定代表人身份证明及授权委托书 *-* 法定代表人身份证明 *-* 授权委托书 (略)、投标保证金 (略)、已标价的工程量清单 (略)、项目管理机构 (略)、资格审查资料 (略)、(略)设计 (略)、其他材料 (略)、投标函及投标报价一览表 ((略))投标函 ((略)名称): *.我方已仔细研究了 (项目名称及标段)招标文件的(略)内容,愿意以人民币(大写) (小写) 的投标总价,工期 日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 ,项目经理 。 *.我方承诺在从递交投标文件截止之日起 日历天投标有效期内不修改、撤销投标文件。 *.随同本投标函提交投标保证金(略)份,金额为人民币(大写) (小写: 元)。 *.如我方中标: (*)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (*)随同本投标函递交的投标内容一览表属于合同文件的组成部分。 (*)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 (*)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交(略)合同工程。 *.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 *、我方一旦中标,保证工程质量达到本招标文件规定技术标准及要求并且达到国家施工验收规范标准。 *、我方一旦中标,保证遵守本招标文件规定合同条款及格式。 *、我方一旦中标,根据招标文件规定缴纳招标代理服务费。 投标人(盖章): 法人代表或委托代理人(签字或盖章): 日期: 年 月 日 ((略))投标报价一览表 金额单位:元人民币 项目名称及标段 投标人名称 投标范围 投标报价 (大写): (小写): 工期 质量要求 项目经理 姓名 级别 证书编号 承 诺 投标人名称: ((略)章) 法定代表人或其委托(略): (签字或盖章) 年 月 日 (略)、法定代表人身份证明及授权委托书 *-* 法定代表人身份证明 投标人名称: 单位性质: 地址: 成立时间: 年 月 日 经营期限: 姓名: 性别: 年龄: 职务: 系 (投标人名称)的法定代表人。 特此证明。 投标人名称: ((略)章) 年 月 日 *-* 授权委托书 本人 (姓名签字)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、(略)、递交、撤回、修改 (项目名称及标段)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。 代理人无转让委托权。 附:法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证及(略)为其缴纳的养老保险证明和委托(略)与(略)签订的劳动合同复印件。 投标人名称: ((略)章) 法定代表人: (签字或盖章) 委托(略): (签字或盖章) 年 月 日 (略)、投标保证金 *.(略)基本户开户许可证、投标保证金支付(略)复印件。 *.基本账户的账号指开户许可证上的账号。若存在银行系统升级而导致开户许可证的账号、开户行内容发生变更的,应提供基本账户的开户行出具的相关证明材料。 投标人(盖章): 法人代表或委托代理人(签字或盖章): 日期: 年 月 日 (略)、已标价的工程量清单 (略)、项目管理机构 ((略))项目管理机构组成表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 养老保险 注:主要人员指(略)、技术负责人。 投 标 人: ((略)章) 法定代表人或其委托(略): (签字或盖章) 年 月 日 ((略))主要人员简历表 附表*:项目管理机构主要人员简历表 姓 名 年 龄 学历 职 称 职 务 拟在本合同任职 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 备注:*、需填报本表的主要人员指(略)、技术负责人等,每位人员应单独列表。 *、(略)应附职称证、劳动合同、无在建工程(略)、身份证、社保缴纳证明(以个人(略)为准,(略)查询截图); *、技术负责人应附职称证、劳动合同、身份证、社保缴纳证明(以个人(略)为准,(略)查询截图)等资料的复印件加盖公章; 投 标 人: ((略)章) 法定代表人或其委托(略): (签字或盖章) 年 月 日 附*:(略) (略) ————————((略)名称): 我方在此声明,我方拟派往 (项目名称及标段)(以下简称“本工程”)的项目经理 (项目经理姓名)现阶段没有担任任何在(略)工程项目的(略)。 我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺 投标人: ((略)章) 法定代表人或其委托(略): (签字或盖章) 年 月 日 (略)、资格审查资料 ((略))投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 传真 网址 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工(略): 企业资质等级 其中 项目经理 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经营范围 备注 备注:本表后须附有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构(略)(或带有统一社会信用代码的营业执照副本)复印件(加盖单位公章)、资质证书副本复印件(加盖单位公章)、安全生产许可证副本复印件(加盖单位公章) 银行基本账户开户许可证书(略)复印件(加盖单位公章)以及投标人认为必要的其他证件复印件(加盖单位公章)。以上所附证明材料需提供复印件加盖公章。 ((略))近年发生的诉讼和仲裁情况 类别 序号 发生时间 情况简介 证明材料索引 诉讼情况 仲裁情况 说明:近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 (略)、(略)设计 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况,采用文字并结合图表形式,参考以下要点编制本工程的(略)设计: 内容完整性 主要施工方案与技术措施 质量管理体系与措施 安全管理体系与措施 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 工期保证措施 拟投入资源配备计划 施工进度表与网络计划图 施工总平面图布置 技术创新的应用实施措施 采用(略)、(略)、(略)、(略)、BIM等的程度 施工现场实施信息化监控和数据处理 风险管理措施 附表(略) 拟投入本工程的主要施工设备表 附表(略) 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表(略) 劳动力计划表 附表(略) 计划开、竣工日期和施工进度表与网络计划图 附表(略) 施工总平面图 附表(略) 临时用地表 附表(略):拟投入本工程的主要施工设备表 序号 设备名称 型号规格 (略) 量 国别产地 制造年份 额定功率(KW) 生产能力 用于施工部位 备注 附表(略):拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名 称 型号规格 (略) 量 国别产地 制造年份 已使用(略) (略) 用 途 备注 附表(略):劳动力计划表 单位:人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 附表(略):计划开、竣工日期和施工进度表与网络计划图 *.投标人应递交施工进度表与网络计划图。 附表(略):施工总平面图 投标人应递交(略)份施工总平面图,绘出临时设施布置图表并附文字说明。 附表(略):临时用地表 用 途 面 积(平方米) 位 置 需用时间 (略)、其他材料 *.企业业绩证明材料(如有)。 *.(略)业绩证明材料(如有)。 *.履职尽责承诺(如有)。 *.企业信用(含纳税(略))材料(如有)。 *.(略)信用(如有)。 *.投标人认为(略)的其他材料。 *
递交时间

招标提示

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

招标预告更多>

热门信息更多>

区域导航更多>

东北  |  辽宁 吉林 黑龙江
华中  |  河南 湖北 湖南